Договор на монтаж забора из профнастила образец

Содержание

Согласие соседей на забор: прихоть или необходимость

Договор на монтаж забора из профнастила образец

Строительство забора мероприятие ответственное. При отличном взаимопонимании с соседями возведение временной ограды не вызовет никаких трудностей.

Но если отношения напряжены, а ограждение планируется капитальное, то лучше соблюсти все формальности и пункты закона. Тогда не придется останавливать стройку или переносить готовый забор.

Как же получить согласие соседей на забор — читайте далее.

Бланк договоренности с соседями, имеющий юридическую силу

Как правильно начать строительство забора

С чего начинается стройка? Если застройщик считает, что с установки столбов по меже, то он глубоко ошибается. На первом этапе необходимо ознакомиться со Сводом Правил 53.13330.2011. Здесь указаны Противопожарные Нормы и Санитарные Правила, рекомендована прозрачность ограждения.

Следующим шагом будет изучение кадастрового и межевого плана, определение границ участка. На основании этих документов с соседями заключается договор согласования межи территорий усадьбы. В случае разногласий следует пригласить специалиста по геодезии, который сделает замеры и приведет границы в соответствии с документацией.

Если параметры прозрачности и высоты забора отличаются от рекомендаций СП и требований местных властей, нужно сначала получить согласие соседей на забор и составить обоюдный акт с указанием изменений.

Последним подготовительным этапом будет получение разрешения на строительство забора. При себе нужно иметь:

  • документы на право пользования земельным участком;
  • межевой и кадастровый план;
  • акт с указанием границ территории и основными характеристиками будущего забора, составленный и подписанный обоими соседями.

После этого застройщик оформляет заявление, направляет его в адрес главы администрации. Оно рассматривается в указанном законом порядке. Срок — месяц.

Какая высота забора приемлема между соседями

До 2011 года допустимая высота забора, который разделяет соседние участки не должна быть выше 1,5 м, но после принятия Свода Правил, это значение стало рекомендательным.

Вопрос о высоте ограждения решается соседями между собой. Но наличие письменного соглашения, утвержденного сторонами, обязательно.

В субъектах Российской Федерации могут быть приняты собственные постановления, регламентирующие высоту ограды между соседями.

СНиП № 30-02-97,действующий до 2011, в котором были прописаны все требования к забору между участками, в том числе высота и характеристики изгороди, был заменен Сводом Правил 53.13330.2011.

В документе эти параметры стали рекомендуемыми, хотя требования Санитарных Норм и пожарной безопасности остались без изменений.

Это закономерно, так как соблюдение правил защищает жизнь и здоровье человека.

СП предусматривает минимальное расстояние от границы участка, по которой устанавливается ограждение, до всевозможных строений.

Забор между соседями должен проходить в такой близости:

  • 3 м — от коттеджа;
  • 4 м — от хозпостроек;
  • 1 м — от кустарников и другой невысокой растительности;
  • 2 м — от средних деревьев;
  • 4 м — от высоких насаждений.

Следует учесть, что дистанция измеряется и выдерживается отдельно для каждой постройки, при этом если два строения разного назначения находятся рядом, то принимается большее из допустимых расстояний.

Противопожарные нормы, указанные в СП 53.13330.2011, должны быть соблюдены не только на отдельном участке, они действуют на всей территории застройки. Требования пожарной безопасности зависят от расстояния между объектами, которые в свою очередь определяются по материалу, примененному для строительства ограждения и степени его горючести:

  • Каменные, бетонные, кирпичные или металлические здания — 6 м и более.
  • Сооружения с деревянными перекрытиями, обработанными защитной антипиреновой пропиткой — не менее 8 м.
  • Строения из древесины или каркасные конструкции — от 10 м.

Строгое соблюдение противопожарной безопасности исключает возникновение и распространение возгорания в чрезвычайной ситуации.

Что говорит закон

Многие застройщики задаются вопросом, нужно ли проходить все этапы? В теории — нет, на практике обязательно. В противном случае человек, не получивший согласование,  может стать жертвой обстоятельств.

С одной стороны, судебный иск от соседей, при рассмотрении которого он, к сожалению, не выйдет победителем, с другой — штраф от властных структур за отсутствие разрешения на строительство, в размере от 3 до 5 МРОТ, что в настоящее время составляет от 33840 до 56400 рублей.

Чтобы избежать проблем, лучше действовать в рамках существующего законодательства.

Образец соглашения с соседями о строительстве забора

Чтобы избежать судебных тяжб и сохранить хорошие отношения с соседями при строительстве забора нужно ознакомиться со СНиП 30-02-97. Правила утратили свою силу, но используя их положения, будет легче договориться. Высота изгороди до 1,5 метров, и полная прозрачность секций (решетчатый или сетчатый вариант) найдет понимание у соседей без каких-либо претензий.

Скачать бланк образца соглашения между соседями.

Согласование оформляется в произвольной форме. Обязательно в документе должны быть указаны следующие данные:

  • Фамилия, имя, отчество разрешающей стороны.
  • Паспортные данные.
  • Адреса.
  • Текст с согласием на возведение забора.
  • Указание о том, за чей счет ведется строительство.
  • Технические характеристики забора: высота, длина, материал.

Согласие соседей на забор оформляется в 2 экземплярах, подписывается собственниками соседних участков. Заверять или нет у нотариуса, остается на усмотрение жильцов. Если строительство ведется в черте дачного кооператива, необходимо документ подписать в правлении.

Установка глухого забора между соседями

Для того чтобы на участке не нарушалось движение воздушных масс, не стоит возводить глухие заборы со всех сторон. Строительство ведется строго по меже. Принято, чтобы штакетники и лаги забора были расположены со стороны застройщика, который выполняет постройку.

К строительству глухого забора можно приступать только с письменного согласия соседа. В том случае, если оно так и не было получено, потому что хозяин смежного участка против, можно пойти на хитрость. На расстоянии 1,0 м от межи никто не запрещает строительство глухого забора. Недостаток в том, что реальная площадь участка становится меньше.

Как проходит процедура согласования

Строительство забора начинается с точного определения границ участка, для чего необходимо использовать межевой кадастровый план. До начала строительства потребуется встретиться с соседями, обговорить с ними, где проходит межа.

Необходимо уточнить их планы по поводу строительства, если они совпадают с вашими, достаточно оформить согласительный документ.

При наличии разногласий в отношении границы, вопросы решаются с привлечением сотрудников геодезической организации. Все недоразумения постарайтесь устранить мирным путем. Выслушайте мнение противоположной стороны, возможно, оно достойно того, чтобы быть учтенным.

Если не удается выработать общее мнение, потребуется обращаться в суд, для чего необходимо иметь серьезные аргументы. Для составления заявления рекомендуется привлекать юристов. С помощью судового решения соседа можно привлечь к строительству забора.

Источник: http://sdelayzabor.ru/pravovye-voprosy-i-normy/soglasie-sosedej-na-zabor.html

Пример сметы на строительство забора. Подробный расчет стоимости изготовления и установки забора – полезные статьи о строительстве ограждений

Договор на монтаж забора из профнастила образец

Заказчик: Екатерина Петровна

Объект: Частное владение

Ограждение:

№НаименованиеЕдиница измеренияКол-воЦена за ед.Стоимость в руб.
1Профлист С-15, 1,18*2,0 м, RALкв.м.463,15230,00106 524,50р.
2Ворота из сетки-рабицы распашные 2,0*5,0 м, наружу, на столбах 60*60 ммшт.1,002 070,002 070,00р.
3Ворота из профлиста распашные 2,0*5,0 м, наружу, на столбах 80*80 ммшт.1,006 300,006 300,00р.
4Калитка из сетки-рабицы 2,0*1,0 м, в воротной створке, наружушт.1,001 200,001 200,00р.
5Калитка из профлиста 2,0*1,0 м, в воротной створке, наружушт.1,002 700,002 700,00р.
6Расходные материалы (электроды, отрезные круги и т.д.)2 249,89р.

Итого по материалам: 121 044,39р.

Несущие конструкции:

№НаименованиеЕдиница измеренияКол-воЦена за ед.Стоимость в руб.
1Столб из профильной трубы 80*80 мм, Н=3,5 мшт.6,001 225,007 350,00р.
2Столб из профильной трубы 60*60 мм, Н=3,5 мшт.62,00525,0032 550,00р.
3Дополнительное крепление столбов (откос)комплект6,001 200,007 200,00р.
4Профильная труба 40*20 мм, L = 3,0 мшт.170,00180,0030 600,00р.
5Бетон М-300куб.м.1,2002 500,003 000,00р.
6Расходные материалы (песок, электроды, отрезные круги и т.д.)2 421,00р.

Итого по материалам: 83 121,00р.

Фурнитура и расходные материалы:

№НаименованиеЕдиница измеренияКол-воЦена за ед.Стоимость в руб.
1Стопор на вороташт.4,00500,002 000,00р.
2Засов на ворота с проушинамишт.2,00500,001 000,00р.
3Задвижка на калитку с проушинамишт.2,00500,001 000,00р.
4Заклепки (алюминий+сталь) (500 шт.)упак.3,001 000,003 000,00р.
5Грунтовка ГФ-021кг30,0040,001 200,00р.
6Расходные материалы (электроды, отрезные круги и т.д.)164,00р.

Итого по материалам: 8 364,00р.

Всего по материалам: 212 529,39р.

Скидка 7%: 14 877,06р.

Итого со скидкой: 197 652,33р.

Договор подряда по монтажу изделий

Договор на монтаж забора из профнастила образец

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Порядок разрешения споров. Договор подряда на установку забора № /15

Договор на монтаж забора из профнастила образец

Договор подряда на установку забора № /15

г. Каменск-Уральский « » ________ 2015 г.

_______«Заказчик», с одной стороны, и, ИП Томилов Н.В., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Томилова Никиты Вячеславовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007521264 от 7 апреля 2014 г., с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью ______м.п. высотой ______м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: _______________

1.2.Дополнительные условия стоимости работ, будь то, ворота, калитка, проведение подготовительных работ, демонтаж старого забора, выравнивание рельефа местности и т.д. оговариваются отдельно и прописывается в пункте 1.3.

1.3._____

1.4. Работы выполняются из материалов (Заказчика, Подрядчика).

Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, а также их доставка составляет: ________________________

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику гарантийный аванс, в сумме: ____________________

2.3. Заказчик оплачивает стоимость всех работ, после установки забора Подрядчиком.

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, составляет не более 10 (десяти) дней. День монтажа согласуется вместе с Заказчиком.

Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. При подписании договора, Заказчик ознакомлен о возможных дополнительных расходах, в случае обнаружения под землей таких препятствии как: асфальт, бетон, мусор, крупные камни (требуется работа перфоратора, отбойника).

3.5. Оплатить полную стоимость забора после его установки.

3.6. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой (в случае выполнения работ из материалов Заказчика).

Обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.(в случае выполнения работ из материалов Подрядчика)

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении подземных энерго-сетей, газопроводов, водопроводов, линии спецсвязи, канализации и т.п.

Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех работ по настоящему договору, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2 Окончательная оплата по договору, производится в день подписания акта выполненных работ.

5.3 Только после полной оплаты по договору, забор переходит в собственность Заказчика.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, стороны составляют:

5.4.1. Двухсторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Ответственность сторон

6.1. При принятии заказа по телефону, Заказчик несет ответственность за предоставления точной информации о длине забора, количества ворот и калиток. В случае если длина забора, является больше чем заявлено в договоре, Заказчик обязан:

6.1.1. Оплатить полную стоимость выполненных работ по договору.

6.1.2. Оплатить дополнительно не указанные в договоре метры забора, плюс дополнительно доставку материалов.

6.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.3 В случае одностороннего отказа Заказчиком от выполнения условии договора, до его исполнения, по не зависящим от Подрядчика основаниям, Заказчик обязан оплатить услугу « Выездной замерщик», в размере – 2000 ( две тысячи рублей 00 копеек). Применяется только в случае заказа данной услуги.

6.4. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.4.1. За несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика в виде пени, в размере 0,1 % от остаточной стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

Срок действия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами всех своих обязательств, вытекающих из договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зави­сящим от Заказчика, на срок более 10 десяти дней, а также нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства;

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Гражданском или Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Особые условия.

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. Подрядчик дает гарантию 1 календарный год на качество произведенных работ и 2 месяца на грунтовку металлических изделий.

Источник: https://megaobuchalka.ru/4/12675.html

Договор на установку забора из профнастила образец

Договор на монтаж забора из профнастила образец

Многие жители, проживающие в городе, за городской чертой или имеющие там дачный участок, задаются вопросом, как правильно установить забор и какой для этого использовать материал? Вы можете заключить договор подряда по установке забора с какой-либо строительной компанией или частным лицом, скачав бланк в интернете и заверив его в соответствующих инстанциях. Но также вы сможете выполнить всю работу самостоятельно или взяв для этого помощников. Тем более что вы сейчас узнаете, как это делается, прочитав поданный внизу материал и посмотрев видео в этой статье.

  • Договор на строительство забора образец
  • Образец соглашения договора на установку забора из профнастила между частными домами
  • Установка заборов
  • Новости таиланда, происшествия, курс бата онлайн
  • Соглашение о возведении забора между участками образец
  • Кирпичный забор – установка “Строй-Надеж-Сервис”
  • Скачивание документа

Договор на строительство забора образец

Кроме того, суд может обязать соседствующую сторону финансово участвовать в возведении ограждения. Ведь такая ограда ограничивает попадание солнечных лучей на его территорию, а значит, уменьшает тем самым полезную площадь участка.

Но для того, чтобы затевать серьёзные правовые шаги по поводу установки забора, нужно быть полностью уверенным в своей правоте.

Пример деревянного забора между соседними участками Чтобы не доводить дело до суда, воспользуйтесь краткими рекомендациями по установке забора, которые помогут избежать конфликта с соседями и позволят сэкономить кровные деньги.

Причём сделайте это заранее, а не ставьте их перед фактом накануне начала работ. Если вы задумали менять фронтальный или тыльный заборы, то подобных действий не требуется. ВИДЕО ПО ТЕМЕ: УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА

Образец соглашения договора на установку забора из профнастила между частными домами

Создавая наш сайт, мы старались дать наиболее полную информацию о продукции и услугах нашей компании. Но практика показывает, что информации не бывает достаточно, и обязательно найдутся дополнительные вопросы.

Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты знали как можно больше об устройстве своего будущего забора, порядке установки, дальнейшем обслуживании.

Поэтому в этом разделе мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы наших клиентов и подробные ответы на каждый из них.

Уважаемые собственники земельных участков! Мы очень рады, что вы знакомитесь с информацией на сайте и пользуетесь ею.

RedConnect – RedHelper pdf Кб. Дорогие западноказахстанцы! Дорогие pdf 2 Кб. Прорыв в лечении болезни АльцгеймерА pdf 8 Кб. Сервис публикации документов Как работает сервис.

Установка заборов

Внимание В любом случае придется договариваться с соседями мирным способом или обращаться за решением данной проблемы в администрацию, а иногда и в суд. Но для того, чтобы затевать серьёзные правовые шаги по поводу установки забора, нужно быть полностью уверенным в своей правоте.

Пример деревянного забора между соседними участками Чтобы не доводить дело до суда, воспользуйтесь краткими рекомендациями по установке забора, которые помогут избежать конфликта с соседями и позволят сэкономить кровные деньги.

И если при возведении фронтального и тыльного ограждений вы можете руководствоваться исключительно своими предпочтениями, то при обустройстве разграничительных заборов вам придётся учитывать интересы соседей, не отступать от норм и стандартов, а иногда и заручиться письменным разрешением местной администрации. При этом заключивший договор подряда на услуги подрядчик имеет право выбора способов выполнения работы, однако он несет ответственность за ее результат. Типовой договор подряда. Договор доверительного. До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре.

Новости таиланда, происшествия, курс бата онлайн

Загрузка документа начнётся через 29 секунд. Пожалуйста, подождите. Скачать Договор подряда на выполнение комплекса строительных монтажных работ в rtf MS Wordpad. Скачать Договор подряда на выполнение комплекса строительных монтажных работ в pdf Adobe Reader.

в Фасад моего дома выходит на улицу. Дом расположен справа от моего участка.

Для получения разрешения на строительство непременно требуется согласие от соседей, а иначе могут возникнуть сложности с окончанием возведения объекта, а также нередко приходится уплачивать штрафы или вовсе сносить новые сооружения. Поэтому по соглашению между соседями эти параметры забора можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями. Что касается противопожарных и санитарных норм — это жесткие требования, влияющие на безопасность.

Соглашение о возведении забора между участками образец

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 5. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки,.. Временная лестница на 2-й этаж;; Фасадная часть забора. Винтовой фундамент, изготовление и монтаж любых заборов, ворот и 2.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Забор своими руками Инструкция Схемы Чертежи Нюансы

Скачать все автоматизированные шаблоны с программами автоматического составления документов. Предмет договора. Солнечногорск, ул. По завершению работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненные Исполнителем работы. Стоимость предмета договора. В случае если работы выполнены не в полном объеме, расчет производится по факту выполненных работ.

Кирпичный забор – установка “Строй-Надеж-Сервис”

Образец договора с частным лицом. Договор строительного подряда г. Предмет договора 1. Нижний Новгород, ул. Срок исполнения работ по договору 2. Календарные сроки начала и осуществления работ определяются положениями настоящего договора, что обуславливает дату окончания работ по договору.

Образец соглашения на установку забора между соседями. Пример оформления соглашения с соседями об установке забора. Бланк договор на разрешение установить забора с соседями. Внимание В любом случае придется договариваться с соседями мирным способом.

Современные заборы из кирпича — это надежная защита частной территории, при этом они выполняют декоративную функцию. Кирпич используется для изготовления всего забора либо из столбиков между пролетами. В любом случае кирпичные заборы всегда смотрятся красиво и подчеркивает статус владельца. Определившись с тем, что участок ограждается кирпичным забором, следует уточнить, каким именно.

Скачивание документа

Рассмотрим для начала нормы, регулирующие высоту и проницаемость забора между двумя соседними участками на даче или в деревне СНиП На сегодняшний день действуют следующие требования по расстояниям установки ограждений: Всё разнообразие заборов можно подразделить на две большие группы: Глухие заборы выполняются из:. Открытые заборы выполняются из: Данный тип ограждений имеет ограничение только по высоте, а прозрачность его можно с лёгкостью уменьшить за счёт создания зелёной изгороди. Дорогие читатели!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: МОИ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗАБОРА

Наши инженеры готовы проконсультировать Вас в любое время без выходных и праздничных дней. Покажет на примере “соседских” заборов, какой простоит долго, а какой уже через лет придется переделывать.

Внимательнейшим образом выслушает Ваши пожелания.

Собственное производство, склад и отсутствие 3-их лиц в процессе изготовления, позволяет нам обеспечивать наших клиентов изделиями, которые сочетают в себе качество и приемлемую цену.

Качественный материал Вагонные поставки с крупнейших металлургических комбинатов России. Весь материал сертифицирован и соответствует заявленным характеристикам.

Как происходят работы по монтажу забора. На что нужно обратить внимание. Определение периметра забора или его длины. На этой стадии происходит замер участка части участка на котором планируется произвести монтаж забора. Это значительно упростит и время замера участка, и согласование границ с соседями.

Источник: https://tul-mebel.ru/otveti-yuristov/dogovor-na-ustanovku-zabora-iz-profnastila-obrazets.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.