Договор на забор

Договор подряда по установке забора

Договор на забор

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.Особые условия.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Подрядчик Заказчик

ИП.

__ _________________________

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________( Н) ___________________________

мп подпись подпись

Источник: https://pandia.ru/text/80/058/34711.php

Договор на установку забора из профнастила, образец

Договор на забор

Договор о строительстве забора  №12Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны и    _____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора.1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.

Место установки забора Калужская область        Жуковский (Малоярославецкий или Боровский)                   район                                участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной    42  м. 1.2.

Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами. 2.

Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика. 2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов. В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору. 2.1.2.

В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день.

Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять. 2.1.3.

В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.2 Обязанности исполнителя. 2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком. 2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы. 2.2.3.

Технические характеристики забора (въездной группы)Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.

Всего столбов   18 штук.Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой.

Прожилины оказываются за листами.Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора     52 метра.Длина ремонтируемого забора     12   метров.

Стоимость нового забора    92   560  рублей.Стоимость ремонта старого забора   4000     рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора. Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.

Общие затраты заказчика составляют          96560                 рублей.

Аванс           65000       рублей получен   и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Договор подряда на установку забора

Договор подряда на установку забора № /15

г. Каменск-Уральский « » ________ 2015 г.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью ______м.п. высотой ______м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: _______________

1.2.Дополнительные условия стоимости работ, будь то, ворота, калитка, проведение подготовительных работ, демонтаж старого забора, выравнивание рельефа местности и т.д. оговариваются отдельно и прописывается в пункте 1.3.

1.3._____

1.4. Работы выполняются из материалов (Заказчика, Подрядчика).

Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, а также их доставка составляет: ________________________

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику гарантийный аванс, в сумме: ____________________

2.3. Заказчик оплачивает стоимость всех работ, после установки забора Подрядчиком.

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, составляет не более 10 (десяти) дней. День монтажа согласуется вместе с Заказчиком.

Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. При подписании договора, Заказчик ознакомлен о возможных дополнительных расходах, в случае обнаружения под землей таких препятствии как: асфальт, бетон, мусор, крупные камни (требуется работа перфоратора, отбойника).

3.5. Оплатить полную стоимость забора после его установки.

3.6. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой (в случае выполнения работ из материалов Заказчика).

Обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.(в случае выполнения работ из материалов Подрядчика)

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении подземных энерго-сетей, газопроводов, водопроводов, линии спецсвязи, канализации и т.п.

Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех работ по настоящему договору, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2 Окончательная оплата по договору, производится в день подписания акта выполненных работ.

5.3 Только после полной оплаты по договору, забор переходит в собственность Заказчика.

5.4.1. Двухсторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Ответственность сторон

6.1.1. Оплатить полную стоимость выполненных работ по договору.

6.1.2. Оплатить дополнительно не указанные в договоре метры забора, плюс дополнительно доставку материалов.

6.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.3 В случае одностороннего отказа Заказчиком от выполнения условии договора, до его исполнения, по не зависящим от Подрядчика основаниям, Заказчик обязан оплатить услугу « Выездной замерщик», в размере – 2000 ( две тысячи рублей 00 копеек). Применяется только в случае заказа данной услуги.

6.4.1. За несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика в виде пени, в размере 0,1 % от остаточной стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

Срок действия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами всех своих обязательств, вытекающих из договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

— задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зави­сящим от Заказчика, на срок более 10 десяти дней, а также нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства;

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Гражданском или Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

Особые условия.

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. Подрядчик дает гарантию 1 календарный год на качество произведенных работ и 2 месяца на грунтовку металлических изделий.

Как составить договор между соседями для установки забора?

Кроме того, суд может обязать соседствующую сторону финансово участвовать в возведении ограждения.

Предмет договора

1.3._____

Сдача-приемка работ

Срок действия

Особые условия.

Качество работ.3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета. 3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами. 3.3.

Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных. 3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении.

Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора. 3.5.

Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

4. Форс-мажорные обстоятельства.В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят: погодные — дожди и снегопады, температура ниже 4 градусов Цельсия;

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами, не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

5. Порядок расчетов. Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.

Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4***  2200  ****  42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него. 6.

Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.—————————————————————————————————————————————Исполнитель  индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.Телефон 8 (910) 591-93-63.

Заказчик паспорт

Источник: https://dtm-urist.ru/dogovor-ustanovku-zabora-profnastila-obrazets/

Договор подряда на установку забора – Договор бытового подряда

Договор на забор

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в  ___________________________________________  _______________________ ______ года

                                               (город и т.п.)                                                                                                  (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п.

высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% – _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки.

Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:                                            Заказчик:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0/

Согласие на установку забора между соседями: образец соглашения, как написать

Договор на забор

8 865 просмотров

Казалось бы, в чем может возникнуть сложность при установке забора между соседями. Однако данная ситуация часто является причиной конфликтов.

Стороны не могут договориться о месте расположения ограды, порядке оплаты работ, высоте и прозрачности изгороди. Нередко ситуация доходит до судебного разбирательства.

Поэтому необходимо тщательно разобраться в вопросе и заключить соглашение на установку забора между соседями.

Основные требования к забору между соседями

Законодательство не регулирует точные нормы установки ограждения между смежными земельными участками. Однако устанавливаются СНиП, которые рекомендуют расстояние между объектами на территории наделов, а также высоту и прозрачность ограждения.

Собственник не может устанавливать ограду между участками более 1,5 м. Кроме того запрещается установка сплошного забора, чтобы не мешать росту растений.

Дополнительные нормы и правила могут быть установлены органами местного самоуправления или локальными нормативными актами СНТ. Поэтому перед началом работ необходимо обратиться в уполномоченный отдел органа местного самоуправления или в правление СНТ для уточнения нормативов.

Но все законодательные акты об установке ограждений могут носить только рекомендательный характер. По соглашению между соседями может быть установлена абсолютно любая изгородь. Соглашение может быть заключено в письменной или устной форме.

Порядок возведения забора на границе между соседями

Чтобы избежать последующих сложностей, установку ограждения целесообразно сделать в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Провести межевание участка.
  2. Согласовать место расположения забора между участками.
  3. Согласовать высоту и прозрачность забора с органами местного самоуправления или правлением СНТ.
  4. Заключить соглашение с соседями.
  5. Нотариально заверить документ.
  6. Провести работы по возведению изгороди.

Документ составляется в 2 экземплярах и хранится у каждого из землевладельцев. В случае нотариального удостоверения нужно подготовить 3 экземпляра.

Как написать?

Соглашение между соседями на установку забора на меже необходимо для того, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации, споров между соседями или смене собственника участка не возникла необходимость сносить или менять ограждение.

Соглашение оформляется в случае, если изгородь отличается от нормативов, установленных законом. Например, высота или плотность превышает установленные нормы.

Важно! Считается что соглашение может быть оформлено в простой письменной форме. Ст. 421 ГК РФ позволяет гражданам заключать любые соглашения, которые не запрещены законом. А ст. 163 ГК РФ требует обязательного нотариального удостоверения только для тех документов, для которых такое требование устанавливается специально.

Для соглашения между соседями о возведении ограждения на участке обязательная нотариальная форма не предусмотрена. Однако желательно все же обратится в нотариальную контору.

Основной причиной становится возможность продажи дома и участка. В этом случае новые собственники могут быть недовольны сложившимся порядком. А простое письменное соглашение можно попробовать оспорить в суде.

Чтобы избежать такой ситуации, целесообразно заверить подписи сторон у нотариуса.

Образец

Соглашение должно включать следующую информацию:

  • данные сторон (Ф.И.О. данные паспорта, адрес регистрации);
  • сведения о правах на земельный участок (реквизиты правоустанавливающего документа и выписки из ЕГРН);
  • адрес и площадь участка;
  • кадастровые номера наделов;
  • описание ограждения (высота, плотность, месторасположение);
  • стоимость изготовление изгороди;
  • порядок распределения расходов;
  • данные о согласии сторон на установку;
  • подписи сторон.

Образец соглашения между соседями об установке забора

Скачать соглашение о строительстве забора между соседями

Ответственность в случае отсутствия соглашения

Соседи должны осуществлять использование своих участков, не нарушая прав владельцев смежных наделов. В случае, если собственник самовольно устанавливает ограждение, то сосед имеет право обратиться в суд для понуждения к переносу или демонтажу изгороди.

Важно! Сосед не может самостоятельно разобрать или перенести ограду. Так как такие действия будут считаться повреждением чужого имущества. В этом случае виновником будет лицо, которое повредило забор.

Чтобы урегулировать вопрос в судебном порядке, необходимо подать исковое заявление. Документ направляется в суд по месту расположения земельного участка.

Заявитель должен доказать, что месторасположение объекта не соответствует межевому плану или качество ограждения не соответствует СНиП или требованиям районной администрации.

Обязательным условием является предъявление доказательств, что ограждение нарушают права соседа, не связанные с вещными правами. Например, слишком высокая и плотная изгородь затеняет территорию соседа и не дает выращивать растения.

Стоимость госпошлины составит 300 р. Оплата экспертизы также возлагается на заявителя. В случае положительного решения заявитель может взыскать расходы с ответчика.

В качестве требования необходимо указать перенос или демонтаж изгороди.

Согласие на установку забора между соседями не относится к популярным договорам. Зачастую граждане договариваются устно. В результате продажи или наследования одного из наделов, собственники оказываются в сложной ситуации.

Владелец несет крупные расходы на демонтаж или замену ограждения. В случае возникновения такой ситуации целесообразно получить поддержку юристу.

Дежурный специалист сайта проведет консультацию немедленно, просто опишите проблему в онлайн-чате.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Источник: http://allo-urist.com/soglasie-na-ustanovku-zabora-mezhdu-sosedyami-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.