Договор на заборы образец

Забор между соседями по закону

Договор на заборы образец

При строительстве забора на участке необходимо соблюдать правила установки, которые подробно описаны в СНиП. Они направлены на обеспечение безопасности, соблюдения противопожарных и санитарных норм. Если эти правила нарушаются, и договориться с соседями не представляется возможным, дело может привести к судебным спорам и разбирательствам.

Особенности установки забора между соседями по закону

Высота конструкции определена действующим законодательством РФ, если эти нормы не соблюдать, владельцам придется снести ограждение в судебном порядке. Некоторые люди хотят оградиться от посторонних глаз, поэтому возводят высокие заборы. В таком случае лучше сразу поговорить с соседями, возможно, они сами будут заинтересованы в таких действиях.

В нормативных документах для ИЖС, ЛПХ и коттеджных поселков установлены особенности по возведению указанных конструкций:

  • Если изгородь устанавливается со стороны дороги, то ее можно возводить полностью глухой, но она не должна превышать 2 м.
  • Чтобы не затеснять соседский участок, материал для ограждения лучше выбрать из сетчатых, решетчатых или прозрачных материалов. При этом высота должна быть не боле 1,5 м.

Важно! В каждом районе свои особенности возведения данного вида конструкции, поэтому перед строительством лучше обратиться за консультацией в архитектурный отдел.

Иногда местные нормативные акты отличаются от федеральных. Например, они могут сослаться на необходимость сохранения электроснабжения, водоснабжения или канализации.

Обратите внимание! Устное соглашение с соседями не имеет юридической силы, лучше всего подписать документ, где будет указано о договоренности.

Иногда сложности возникают при разграничении участков с соседями. В таком случае лучше обратиться к геодезисту, который изучит местность, измерит участки и даст заключение.

Оно является основанием для строительства и подтверждает законность всех действий.

Перед тем, как начать строительство, необходимо обратиться за разрешением в отдел градостроительства и архитектуры. Однако, если на участке имеется система водоснабжения или других коммуникаций, это может вызвать некоторые сложности.

Эти особенности следует учитывать при возведении конструкции. Незаконный монтаж и нарушение границ земельного участка может привести к демонтажу конструкции.

Соглашение об установке забора между соседями образец

Соглашение составляется в произвольной форме. Главное, указать там данные об обоих соседях, контакты, согласие на строительство и технические характеристики забора.

Пример соглашения об установке забора между соседями:

Данный образец согласия между соседями на установку забора составляется в двух экземплярах, по одному каждому из лиц. Он подписывается каждой стороной с расшифровкой подписи. Чтобы придать документу значимость, можно заверить у нотариуса.

Важно! Если строительство осуществляется на территории дачного кооператива, то дополнительно требуется подпись руководителя правления.

Нормы и правила установки

Закона, который регулировал бы правила установки ограждения нет. Но можно опираться на СНиП 30-02-97 (с изм. и доп).

Выделят следующие нормы установки забора между соседями:

  • Строительные. В документе утверждена максимальная высота для ограждения между соседними участками. Там же указано, что глухой забор можно монтировать со стороны улицы или проезжей части. Перегородку между дачными участками необходимо установить из прозрачных материалов, глухое ограждение возможно лишь по соглашению сторон. Важно! СНиП – это не закон, а рекомендация. Строительство высоких, глухих заборов не допускается, так как из-за него на участок падает тень, не попадает солнце, что негативно сказывается на растениях. Если все ж удалось договориться по поводу установки глухого забор между соседями, то он должен располагаться не ближе 1 м от соседнего участка, при строительстве заграждения с просветами – 0,5 м.
  • Правила пожарной безопасности. Каждое из них направлено на обеспечение безопасности людей, и не может быть оспорено или изменено. В правилах отсутствуют указания на высоту забора, однако там указано, на каком расстоянии он должен находиться от дома, в том числе, соседнего.
  • Санитарные нормы. Данные правила регламентируют, сколько при строительстве нужно отступить от забора до дома, уборной, соседскими и хозяйственными постройками, деревьями и пр.

Данные правила должны быть обязательно учтены. Это не только убережет от судебных тяжб, но и обеспечит безопасность проживающих на участке.

Забор между соседями ИЖС по СНиПу

При возведении забора между соседями в частном, индивидуальном строительстве по закону, существуют некоторые ограничения:

  • Максимальная высота проветриваемого или прозрачного ограждения может быть 2,2 м. Можно установить сетчатое ограждение, и покрыть его колючими растениями.
  • Для сплошных ограждений высота должна быть не более ¾ м.
  • Возводить ограждения можно из прочных материалов. Нельзя использовать стекло, колючую проволоку и т.п.
  • При устройстве фундамента для забора в жилищном индивидуальном строительстве по СНиП ИЖС, необходимо соорудить водоотвод, чтобы не причинять неудобства соседям.
  • Если устанавливать размежевание более 5 м, то делать это следует на своем участке, чтобы не затронуть соседский.
  • Нельзя садить вблизи соседского участка, менее, чем за 1 м, колючие растения и кустарники.
  • От забора между соседями в частном секторе до ближайших деревьев должно быть не менее 4 м.

Расстояние между ограждениями СНТ

Обычно такие сооружения используются в садовых товариществах. Чтобы оградить себя от проблем, при установке ограждения, нужно соблюдать следующий порядок в СНТ:

  • Со стороны проезжей части ограждение может быть выполнено из кирпича или любого другого «глухого» материала.
  • Норма высоты забора от соседа не должна превышать 1,5 м.
  • Высота соседского забора не должна перекрывать солнечный свет и не давать тень. В ином случае можно обратиться в соответствующие органы для решения этого вопроса, если решить его с соседом не удалось.

В данном случае можно монтировать сетку рабицу. Если используется евроштакетник, то потребуется установка столбов из профнастила. В продаже можно найти сетки с затемнением, создающие эффект тонировки.

Нарушение границ земельного участка при установке забора

Чаще всего разногласия между соседями касаются размеров участка, каждому хочется увеличить его за счет другого. Иногда это удается осуществить путем строительства ограждения, заходя на соседский участок. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, лучше составить договор или соглашение, где будут указаны все нюансы.

Для этого нужно:

  • Обговорить все моменты возведения ограды с владельцами соседних участков.
  • Иметь юридически значимый документ, который может выступать доказательством в суде.
  • Оговорить последствия, которые могут возникнуть при строительстве ограждения.

Если соседи отказываются подписать соглашение, лучше всего действовать в соответствии со СНиП. Если соседи незаконно возвели ограждение, и договориться не удается, можно обращаться в суд.

Чтобы не нарушать законодательство при установке заборов между участками, необходимо следовать установленным правилам:

  • Согласовать границы участка с соседями. Для этого потребуется изучить кадастровый и межевой план. После этого с соседями подписывается акт согласования. При возникновении споров следует обратиться к геодезисту.
  • Определиться с параметрами ограждения. Сюда относится прозрачность, высота забора. Здесь также лучше подписать акт или договор.
  • Получить разрешение местной администрации. После рассмотрения документов разрешение выдается на руки.

Другие нюансы при установке забора

Чтобы впоследствии не пришлось сносить ограждение, нужно учесть некоторые нюансы строительства:

  • Перед установкой конструкции необходимо изучить требования к ограждению в зависимости от расположения участка. Лучше всего взять письменное согласие у соседей.
  • Закон не имеет обратной силы. Если забор установлен до вступления в силу нормативного акта, где указаны его измененные размеры и прочие характеристики, то он не будет распространяться на уже возведенную конструкцию.
  • Все вопросы с соседями лучше решать заранее, а все договоренности фиксировать письменно.

Чтобы установка ограждения не привела к конфликту между соседями, лучше соблюдать все установленные правила и нормы. Если необходимо возвести глухой забор, то это можно сделать по предварительной договоренности с проживающими на соседнем участке. Все договоренности зафиксировать, и, при необходимости, заверить нотариально.

Источник : https://postroimka-dom.ru/zabory-i-vorota/mezhdu-sosedjami.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/postroimkadom/zabor-mejdu-sosediami-po-zakonu-5f0379e6efe9a93f30f236ae

Согласие на установку забора между соседями: образец соглашения, как написать

Договор на заборы образец

/ Конфликт с соседями / Согласие на установку забора между соседями — образец

Просмотров 412

Установка забора между соседями подразумевает не только непосредственный монтаж оградительных конструкций, но и предварительное получение разрешительных документов в госорганах.

Иногда также потребуется документально согласовать запланированные параметры будущего ограждения с собственниками смежных участков.

В каких случаях нужно оформлять документ и какие особенности следует учесть при его составлении?

Требования нормативных актов

Чтобы определиться, нужно ли оформлять с соседями согласие на установку забора, нужно знать требования к подобным конструкциям и насколько они будут нарушены в вашем случае.

Порядок возведения разного рода сооружений определяется положениями следующих нормативных актов:

  1. Для СНТ – СП 53.13330.2011. Но в действующей редакции отсутствуют нормативы относительно характеристик забора: высоты (ранее этот параметр составлял 1,5 м), прозрачности и пр. Единственная рекомендация касается установки сетчатых ограждений по периметру участка (п 6.2), которые могут быть заменены любым другим видом забора по согласованию с собственниками соседних участков, заверенному правлением садоводческого или дачного объединения. Последние также вправе устанавливать для своей территории более точные параметры (высоты, прозрачности), которые фиксируются в Уставе и являются обязательными к исполнению для владельцев всех участков, размещенных на территории товарищества или кооператива.
  2. Для ИЖС – СП 30-102-99. Здесь также пока отсутствуют общие рекомендации, касающиеся параметров ограждений. Но они могут устанавливаться органами местного самоуправления населенных пунктов, на территории которых расположен участок. Необходимую информацию можно получить в Генплане и Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципалитета. Узнать нормативы можно на официальном портале органов власти или через письменный запрос в администрацию. Ответ предоставляется в такой же форме в течение 30 дней.

Если в документах товарищества или ПЗЗ отсутствуют какие-либо ограничения на счет параметров ограждений между соседями (что тоже возможно), теоретически можно установить на своем участке любой, даже 3-метровый забор, без согласования с соседями.

Но поскольку сама конструкция так или иначе может влиять на соседскую территорию, например, создавать тень, сокращать площадь участка (при большой ширине ограды), желательно все же обсудить с собственниками смежных участков планируемые характеристики объекта и зафиксировать договоренности в соответствующем документе. Это позволит избежать возможных конфликтных ситуаций и сохранить хорошие отношения с соседями. Аналогичный документ необходимо оформить, если характеристики прозрачности и высоты ограждения отличаются от требований местной администрации или Устава товарищества.

Законы не имеют обратной силы. В случае утверждения новых нормативов они не будут касаться ранее установленных заборов. Собственнику в таком случае важно доказать, что конструкция появилась на участке до принятия нового нормативного акта. Это можно сделать с помощью документов, где будет указана дата установки забора (к примеру, договора монтажа, акта выполненных работ и пр.)

Порядок действий

Чтобы оформить документы, подтверждающие согласование с соседями выбранной конструкции забора нужно действовать по следующей схеме:

  1. Узнать требования к заборам и ограждениям в зависимости от расположения земельного участка. Для этого нужно обратиться к руководству товарищества или в местную администрацию.
  2. Определить границы своего участка согласно межевому плану, в рамках которых должно быть установлено ограждение. Это позволит наглядно видеть, где заканчивается собственная земля и начинается соседская территория. При необходимости нужно заказать межевание.
  3. Обсудить с соседями все параметры будущей конструкции: точное расположение (можно пометить колышками), высоту, материал, прозрачность. Возможно, они внесут другие предложения, которые устроят обе стороны.
  4. Зафиксировать достигнутые договоренности в письменной форме.

Если забор нужно установить на границе двух или трех смежных участков, то и соглашений следует оформлять соответствующее количество.

После того, как согласие на установку забора между соседями будет оформлено, можно приступать к получению разрешения на строительство в архитектурном или градостроительном отделе муниципалитета. Наличие этого документа оградит владельца участка от административной ответственности за незаконно построенные объекты или требований демонтажа конструкции.

Рекомендуем почитать:

Перед тем, как приступить к оформлению согласительного документа, следует учесть следующие рекомендации к его составлению:

Для придания документу большего юридического веса рекомендуется заверить подписи у нотариуса. В таком случае у соседа не будет оснований отказаться от своих слов (например, заявить о подделке подписи или придумать другие отговорки).

Действующим законодательством не предусмотрено определенной формы и требований согласия от соседей. Тем не менее, в документе следует указать следующие сведения:

В качестве образца согласия на установку забора между соседями можно использовать предложенный ниже вариант. При необходимости его следует дополнить пунктами, которые будут описывать условия монтажа ограждения в конкретных условиях.

Соседи, которые посчитают, что ограждение между участками не соответствует требованиям по части высоты, прозрачности, расположения (если таковые прописаны в местных нормативных актах) могут требовать:

Если с соседями не удается договориться мирно, за помощью в дальнейших действиях лучше обращаться к юристам. Они помогут грамотно составить иск в суд, решение которого будет законным основанием установить планируемое ограждение.

Выбирая вид и расположение забора для своего участка нужно учитывать не только личные предпочтения, пожарные и санитарные нормы, но и согласовать его характеристики с собственниками соседних участков. Как оформить согласие? Какие формулировки использовать в документе? На эти и другие вопросы юристы нашего сайта готовы ответить на бесплатной консультации.

Источник: http://law-divorce.ru/soglasie-na-ustanovku-zabora-mezhdu-sosedyami-obrazets/

Договор на установку забора из профнастила образец

Договор на заборы образец

подряда по установке забора №______

г. Н. Новгород «_____ »___________ 20___ г.

ИП Симонов А.

В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,

сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.

изготовление и установка ворот________________

изготовление и установка калитки_______________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

Читать дальше:  Международный суд по правам человека где находится

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________(Симонов А. Н) ___________________________

Договор о строительстве забора №12Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны и _____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.Предмет договора.1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м. 1.2.

Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами. 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика. 2.1.1.

Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов. В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору. 2.1.2.

В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.

2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

Источник: https://kalibr20.ru/urkons/dogovor-na-ustanovku-zabora-iz-profnastila-obrazec/

Образец договор изготовления и установку забора

Договор на заборы образец

число консультаций:82
отмеченных лучшими:5
ответов к документам:52
размещено документов:927
положительных отзывов:84
отрицательных отзывов:6

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п.

высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% — _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки.

Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

Источник: https://carmen62.ru/obrazets-dogovor-izgotovleniya-i-ustanovku-zabora/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.