Договор подряда на строительство забора

Примерная форма договора подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий (подготовлено экспертами компании

Договор подряда на строительство забора

Договор подряда
на забор грунта на период паводковых мероприятий

г. [вписать нужное][число, месяц, год]

[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и [наименование организации, предприятия], лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с [Постановлением/Планом] от [число, месяц, год] N [значение] выполнить работы по намыву грунта в объеме [значение] тыс. куб.

метров из карьера N [значение] в районе [вписать нужное], загрузке и доставке грунта к [вписать нужное] для отсыпки и укрепления [поймы реки (рек) (указать наименование), дорог, дамб, гидротехнических сооружений], в рамках противопаводковых мероприятий.

1.2. и график выполнения этапов работ утверждены [Постановлением/Планом] от [число, месяц, год] N [значение].

1.3. Заключение настоящего договора подтверждается составлением и выдачей Заказчиком Подрядчику [указать разрешительные документы на забор и доставку необходимого количества грунта].

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размерах и в сроки, предусмотренные Сметой. После составления и подписания обеими Сторонами настоящего договора Смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика за счет бюджета [вписать нужное].

2.3. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение] дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик.

2.4. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работа по намыву, загрузке и доставке грунта должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения работ могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к договору.

3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1 Настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с нормативно-техническими документами.

4.1.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением действующих норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

4.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.2.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

5. Порядок отгрузки грунта

5.1. Поставка грунта производится транспортом Подрядчика на [указать точное место поймы реки (рек), куда должен быть отгружен грунт].

5.2. Перевозка грунта осуществляется автотранспортом, и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему/отгрузке.

5.3. Обязательства Подрядчика по срокам выполнения работ, номенклатуре и количеству грунта считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки (или товарной накладной) представителями Заказчика и Подрядчика.

5.4. В течение [значение] дней после фактического завершения работ в соответствии с п. 1.1 договора представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки-сдачи выполненных работ и Счет-фактуру. Сумма НДС выделяется в Акте приемки-сдачи работ отдельной строкой.

6. Приемка товара. Претензии

6.1. Заказчик обязан принять грунт по количеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Подрядчика. Это делается в том числе путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке в соответствии с ГОСТ 9757-90.

6.2. В случае обнаружения недостачи Заказчиком должна быть оформлена претензия на месте и в момент приемки грунта посредством составления акта сверки.

6.3. Подрядчик в течение [значение] дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный грунт.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.

7.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае если Заказчик без уважительной на то причины не принимает доставленный грунт в течение [значение] часа (часов) с момента доставки, то он уплачивает Подрядчику штраф в размере [значение] рублей за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Подрядчика.

7.6. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].

8. Форс-мажор

8.1.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

8.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в [наименование арбитражного суда].

9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

10. Заключительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

10.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

10.3. Во всем, что не нашло отражения в договоре Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик[вписать нужное]М. П.Подрядчик[вписать нужное]М. П.

Источник: https://base.garant.ru/1970170/

Установка заборов в частном секторе

Договор подряда на строительство забора

Многие жители, проживающие в городе, за городской чертой или имеющие там дачный участок, задаются вопросом, как правильно установить забор и какой для этого использовать материал? Помимо этого нужно также согласование границы с соседями по имеющемуся у вас плану и соблюдение «красной линии» со стороны улицы.

Монтаж профнастила своими руками

Юридическая сторона вопроса

Декоративный бетон

  • В Российской Федерации есть законы регламентирующие строительство, но многие их просто-напросто не знают, поэтому иногда попадают в сложные правовые ситуации. Так, установка ограждений и заборов в городской и сельской местности отличается в юридическом отношении. Для села достаточно иметь документ на право владения земельным участком, и вы можете его огораживать без дополнительных разрешений, но в черте города всё обстоит иначе.
  • На основании пункта 1 статьи 62 Градостроительного кодекса РФ вы должны получить разрешение на установку забора, который считается  объектом внешнего благоустройства.  На основании пункта 2 этой же статьи вам нужно предоставить проектную документацию, смету на строительство, одобренную органами госконтроля, а также эскиз с чертежами. После согласования с органами градостроительства, архитектуры и госконтроля и надзора на основании пункта 5 статьи 62 выдаётся документ на право постройки.
  • Согласно пункту 8 этой статьи разрешение имеет ограниченный срок действия – 3 года или менее, если было принято такое постановление при его выдаче. Помимо этого разрешения вам придётся согласовать этот вопрос с органами местного самоуправления, то есть, зарегистрировать там полученный ранее документ (пункт 4 статьи 62).
  • Если гражданин пренебрегает данными положениями, он не может иметь никаких прав на владение построенными объектами, кроме того, согласно пункту 2 части 2 статьи 222 он обязан снести сооружение за свой счёт. К тому же такие действия могут повлечь за собой наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3 до 5 минимальных зарплат.

Монтаж заборов

Вы можете заключить договор подряда по установке забора с какой-либо строительной компанией или частным лицом, скачав бланк в интернете и заверив его в соответствующих инстанциях. Но также вы сможете выполнить всю работу самостоятельно или взяв для этого помощников. Тем более что вы сейчас узнаете, как это делается, прочитав поданный внизу материал и посмотрев видео в этой статье.

Подготовка к установке забора

Разметка при помощи капроновой нитки

  • Итак, если все документы у вас в порядке, а договор подряда на установку забора вы игнорируете, то есть, собираетесь сделать это самостоятельно, то в первую очередь нужно расчистить площадку и сделать разметку. Уборка подразумевает, что по «красной линии», соответствующей документам на право собственности, вы срежете все кустарники, деревья и спланируете почву.
  • После этого по углам периметра, определяющего границы усадьбы, нужно вбить колышки, натянуть между ними капроновую нитку и отметить места для бурения лунок под столбики. Не забывайте о том, что в этот момент определяется симметричность линий всей конструкции, особенно если она будет состоять из секций. Расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым.

Бурение лунки бензобуром

  • Лунки лучше всего делать бензобуром или аналогичным устройством без автоматического привода, то есть, вручную. Глубина ямок может колебаться от 0,6 до 1,0м, в зависимости от состояния почвы и от будущего наличия столбового фундамента или его отсутствия.

Совет. Бывают ситуации, когда работать буром невозможно – это случается при обилии мощной корневой системы от старых деревьев или сильной засорённости участка (до этого там могла быть свалка). В таких случаях используйте лом, топор и штыковую лопату. В связи с проседанием грунта от влаги установка забора зимой не производится.

Установка опор для ограждения

Деревянный кругляк

  • Для ограждения могут быть использованы деревянные опоры из кругляка или толстого бруса. Устанавливаются такие столбы либо методом вколачивания (тогда комель нужно делать в виде кола), либо вкапыванием в лунку с последующей трамбовкой, либо бутованием или цементированием. В связи со слабой сопротивляемостью древесины к воздействию влаги и кислорода такие столбы не могут иметь длительного эксплуатационного ресурса, поэтому их лучше всего применять для установки временных заборов.

Совет. Чтобы повысить срок службы деревянных опор их комли следует просмолить или обработать антисептиками и смазать твёрдой автомобильной смазкой.

Металлические столбики

  • Более надёжными и имеющими большой срок эксплуатации являются металлические столбы для ограждений. Обычно они изготавливаются из прямоугольного, квадратного или круглого профиля и к ним сразу привариваются или прикручиваются кронштейны для лаг, как это видно на верхнем фото.

Совет. Чтобы увеличить продолжительность эксплуатации металлического столба, его нужно закупорить с двух сторон для защиты от проникновения внутрь влаги. И если верхняя часть профиля обычно закрыта, то комель можно просто задуть монтажной пеной перед установкой.

Бетонные столбики разной конфигурации

  • Наверное, самыми неприхотливыми можно назвать заборные столбы из бетона, так как они не реагируют на смену температуры и влажности, к тому же, исходя из характеристик бетона, такая опора может прослужить до 100 лет. Кронштейны для лаг либо составляют часть арматурного каркаса столбика, либо для их крепления есть металлические закладные по бокам столба.

Монтаж кирпичной опоры

  • Самая добротная и, пожалуй, самая красивая установка ворот и заборов осуществляется на столбы из силикатного или декоративного кирпича. Стержнем для них служит заранее смонтированный металлический или бетонный профиль, либо просто каркас из арматуры и проволоки. Верхнюю часть таких опор рекомендуется накрывать декоративным металлическим или бетонным колпаком, чтобы защитить от прямого попадания атмосферных осадков.

Способы установки столбов для забора

  1. Установка опор для заборов и ограждений непосредственно в грунт рассчитана на непродолжительное время и используется, как временная мера. Проседание почвы под влиянием атмосферных осадков приведёт к крену столба и, как следствие, всей конструкции. Такие ограды обычно ставят на стройплощадках, где она должна прослужить не более 2-3 лет.
  2. Заливка верхней части лунки создаёт устойчивость, но низ комля остаётся незащищённым от подпочвенных вод. Поэтому такой метод очень хорош для бетона, но менее пригоден для дерева и металла.
  3. Бутование опоры гравием, щебнем или твёрдым строительным мусором тоже создаёт хорошую устойчивость, но не защищает комель от грунтовых вод. В связи с этим рекомендации по установке аналогичны второму способу.
  4. Самый надёжный метод для опор из любого материала – это бетонирование комля. Конечно, цена конструкции увеличится, зато одновременно повысится её прочность и долговечность.

Секции или ригели

Кованое ограждение

  • После установки столбов вам нужно либо устанавливать лаги (ригели) для монтажа на них штакетника, профнастила или поликарбоната, либо между опорами крепить готовые секции типа сетки Рабица, кованых и сварных конструкций, кирпича и декоративного камня (см.также стать Забор из сетки рабицы: виды и особенности установки).

Монтаж забора на покатой местности

  • Если производится установка забора по склону, то столбы нужно расположить таким образом, чтобы была возможность корректно зафиксировать секции. То есть пролёт не должен быть выше нижестоящей опоры, как это показано на верхнем рисунке, а прорехи у грунта в расчёт в данном случае не идут.

Монтаж профнастила

  • Лаги делаются из металлического профиля или деревянного бруса и крепятся на консоли опор, так как установить забор из листовых материалов или штакетин можно только таким способом.

Монтаж пластикового забора

  • Для сборки пластиковых ограждений заводом-изготовителем предоставляется инструкция по монтажу. Но основные принципы, такие как создание устойчивости конструкции (см.также статью Столбы для забора : виды и способы установки) или подготовка площадки для монтажа остаются неизменными.

Заключение

Заключили ли вы договор на установку забора с подрядчиком или собираетесь сделать это самостоятельно, в любом случае монтаж должен быть произведен на законных основаниях. В противном случае может оказаться, что ограждение придётся демонтировать за свой счёт.

Источник: https://sdelai-zabor.ru/montazh/220-ustanovka-zaborov

Договор подряда с физическим лицом – образец и бланк 2020 года

Договор подряда на строительство забора

Если Вам понадобиться выполнить какой-нибудь объем работ, например, строительство небольшого объекта, ремонт в офисе, или заключить соглашение на выполнение услуг, то необходимо найти специалиста в данной сфере или фирму, и заключить с ними договор подряда.

О том, что представляет собой такой документ и для чего от нужен? Как оформить такое соглашение, и каков порядок его оформления? – будет рассмотрено в предлагаемой статье. Также здесь будут представлено несколько образцов подобных подрядных соглашений и предоставлена возможность их скачивания.

Нередко работодатели сталкиваются с дилеммой, как лучше выполнить разовый объем работ, нанимать специалиста на фирму или заключать подрядный контракт с физлицом или фирмой, которые специализируются на тех или иных работах.

В таких обстоятельствах работодатели чаще всего заключают контакт подряда с физлицом или компанией.

Что это и зачем нужно

Подрядный контракт относится к одному из видов гражданско-правовых отношений, где один из представителей (Подрядчик) берется за исполнение определённой работы по заказу другого участника контракта (Заказчика) и по ее завершению получить сумму, отмеченную в контракте (ст. 702 ГК РФ).

ГК РФ регламентированы следующие типы соглашений подряда (гл. 37):

  1. Бытовой.
  2. Строительный.
  3. Контракт на исполнение изыскательских работ и проектов.
  4. Подрядные соглашения для государственных заказов.

Контракт о подряде с физлицом обычно составляется при одноразовых работах.

Примеры:

  • оказание юридических услуг;
  • ремонтные работы в офисе;
  • покрасочные работы и т.д.

Риски при подрядном контракте с физлицом:

На такой контракт нередко обращают внимание налоговые инспекторы, которые могут посчитать его трудовым договором, и в таких обстоятельствах работодателю придется заплатить штраф (ст. 5.27 КоАП РФ). Гражданско-правовые контракты с лицами, имеющими трудовые отношения с руководством фирмы, не разрешаются (ст. 15 ТК РФ).

Размер штрафа в таких вариантах составляет:

  • На должностных лиц в сумме от 10 000 до 20 000 рублей.
  • На ИП от 5 000 до 10 000 рублей.
  • На учреждения – от 50 000 до 100 000 рублей.

Форма договора подряда подряда с физическим лицом

Оформление подрядного контракта допускается в двух вариантах:

  1. В устной форме. Если физлица заключили между собой соглашение, сумма которого составляет не более 10 000 рублей.
  2. В письменной форме. Если сумма контракта между учреждениями или физлицами более 10 000 рублей. Его не обязательно заверять нотариально (ст. 161ГК РФ).

К особенностям подобного соглашения можно отнести:

  • Добровольный характер заключения.
  • Исполнитель, нанятый по подрядному соглашению, не должен быть штатным сотрудником фирмы. В трудовую книжечку исполнителя не заносится запись о периоде исполнения заказа. На фирме не издается распоряжение о трудоустройстве и увольнении, и не ведется табель.
  • Перечисление средств за проведенные работы не осуществляется из фонда оплаты труда фирмы, а деньги перечисляются исполнителю согласно подписанного соглашения, невзирая от продолжительности работы.
  • Исполнитель не обязан соблюдать распорядок дня фирмы. Главным является при данной форме сотрудничества – качественное производство работ и вовремя сданный объем работ.
  • Исполнитель не относится к персоналу фирмы, и не вправе стремиться к нарушению режима работы фирмы.
  • Подрядчик-физлицо не получает льгот, присущих персоналу фирмы, ему не начисляется оплачиваемый отпуск, больничный и прочие компенсированные выплаты, предусмотренные законом для трудоустроенных лиц.

Документальное оформление договора подряда подряда с физическим лицом

Отличительной особенностью подрядного соглашения является его отношение к гражданско-правовому праву, не зависящему от статуса трудового права. Согласно ст. 702 ГК РФ подрядный договор относится к правоотношению, накладывающему обязательство Подрядчика, исполнить работу по заказу Заказчика, с завершением в оговоренное время. Работа по подряду регулируется ст. ст. 740-757 ГК РФ.

Оформленные договора подряда фирмы с физлицом привлекают проверяющих, которые стремятся причислить контракт к сделке, скрывающей трудовые взаимоотношения. При доказательстве такого факта работодателю придется раскошелиться на штраф.

Унифицированной формы подрядного соглашения нет. Поэтому, правильно заполненный подрядный контракт, минимизирует риск привлечения к административному наказанию работодателя.

Письменная форма контракта, заполненная согласно ст. 161 ГК РФ с подробным описанием условий приёма-сдачи завершенного объема работ, чёткости отображенных объемов работ и отображения сроков их завершения, обезопасит руководителя фирмы от причисления такого контракта к противоправному.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что исполнителем может стать любое физлицо. При этом, сделка должна быть одноразовой. При систематическом оформлении подряда с одним и тем же физлицом налоговики переквалифицируют такой контракт в трудовое соглашение со всеми исходящими последствиями, то есть работодатель будет оштрафован, а работник признан членом трудового коллектива фирмы.

Порядок заключения договор подряда с физическим лицом

При оформлении подрядного контракта с физлицом необходимо соблюдать следующий поэтапный порядок:

При поиске исполнителя необходимо учитывать следующие нюансы: Например, при проведении строительных или ремонтных работ государственного характера предварительно организовывается тендер, с выбором наиболее выгодного предложения.

На данном этапе требуется оговорить все условия исполнения работ с учетом любой мелочи.

Требуется заполнить письменный договор, с отображением всех оговоренных условий, а также с изложением прав и обязательств участников сделки.

По завершению заполнения соглашения участники сделки скрепляют составленный документ своими подписями. Если один из участников является юр. лицом, то подпись ставит руководитель или уполномоченное лицо, со скреплением печатью. В реквизитах документа отображается юридический адрес формы.
  1. Документальным подтверждением фактического исполнения работ является составленный акт сделанных работ, заверенный подписями участников сделки, при осуществлении оплаты исполнителю.

договора

В подрядном контракте требуется отобразить следующие пункты:

  1. Вначале понадобиться отобразить преамбулу, в которой отметить участников сделки. В качестве Заказчика может выступать любая фирма или физлицо.
  2. Затем в соглашении требуется отметить условия договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), среди которых надо отобразить:
  • Предмет договора – описание объема и вида работ, которые требуется выполнить.
  • Сроки начала и завершения работ (ст. 702, 708 ГК РФ).
  • Сумма сделки. В данном пункте участники описывают сумму, которую Заказчику понадобится выплатить за исполненную работу, сроки перечисления и какие надо оформить документы для осуществления оплаты (ст. 711 ГК РФ).

Кроме этого стороны прописывают условия промежуточных выплат, если соглашение подписывается на длительный период, а также вопросы погашения убытков в рамках различия между стоимостью за всю работу и частью стоимости за исполненную работу (ст. 717 ГК РФ).

  • Порядок использования материалов для выполнения заказа. Кто поставляет и оплачивает. К подрядному соглашению можно приложить документы, с перечнем материалов, актов приема-передачи, актов об обнаруженных недостатках, отчеты о расходовании материалов и прочее.
  • Порядок приема выполненных работ. Здесь требуется не только оговорить сроки приема, но при надобности – изложить порядок проверки качества работ. Данный пункт наиболее часто употребляется при пуско-наладочных работах.
  1. Непременно надо отобразить обязательства участников сделки, а также их ответственность за несоблюдение условий соглашения. Ответственность прописывается согласно действующим нормативам ГК РФ.
  2. Реквизиты участников и их подписи. Если участником подрядного контракта является юр. лицо, то подпись представителя скрепляется печатью.

Как оформить договор подряда с физическим лицом в 2020 году

Подрядное соглашение учреждения с физлицом сегодня на практике приобрел широкое распространение. В этом варианте Заказчиком выступает фирма, а стороной Подрядчика – физлицо. Соглашение заполняется в письменной форме.

Подрядный контракт с физлицом заключается, когда фирме потребуется заказать разовую работу или услугу. При этом, оформляя подобный контракт, надо быть внимательным, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой договор. Для этого, при заключении подрядного соглашения в 2020 году, требуется основываться на положениях Гражданского кодекса РФ.

Подрядное соглашение с физлицом заполняется в произвольной форме, так как унифицированного шаблона такого документ нет. В то же время, существуют общепринятые правила составления данного документа.

Ниже предлагается ориентировочная форма составления такого подрядного контракта на исполнение работ в 2020 году, которую можно скачать в конце статьи.

  1. Вначале заполняется название документа «ДОГОВОР ПОДРЯДА».
  2. Ниже заполняется место его составления с указанием населенного пункта, и дата подписания.
  3. Затем отображается преамбула документа, с отображением реквизитов Заказчика (наименование предприятия, ИНН/КПП, юридический адрес, р/с и к/с) и Ф.И.О. и должность представителя фирмы.

После этого заполняется реквизиты Исполнителя, с отображением Ф.И.О., паспорта, регистрационного адреса.

  1. В следующем пункте, после преамбулы заполняется раздел «Предмет договора», где отображается название работ, с подробным их описанием, а также дата начала работ.
  2. Далее заполняется раздел, описывающий порядок исполнения работ, где отображаются – кто поставляет материалы, за чей счет и т. д.
  3. В разделе сроков сдачи и условий приема сделанной работы, отображается дата, когда работа требуется завершить и каким способом будет осуществлено принятие завершенных работ Заказчиком (по акту и пр.)
  4. В блоке «Цена и порядок расчетов» излагается стоимость работ, способ оплаты за проделанный объем работ, а также возможные принимаемые меры Подрядчиком, при несоблюдении со стороны Заказчика договорных условий оплаты.
  5. Следующий раздел «Ответственность сторон» отображает штрафные санкции, которые будут наложены при нарушении договора сторонами. При этом, санкции должны быть отображены согласно действующим законодательным нормативам РФ.
  6. Раздел «Заключительные положения» отмечает прочие данные, в том числе:
  • Время вступления договора в силу.
  • Число напечатанных экземпляров.
  1. Отпечатанный подрядный договор подписывается обоими участниками. Если заказчик – юр. лицо, то подпись представителя фирмы, подписавшего договор, скрепляется печатью. Заверять документ у нотариуса не нужно.

На этом оформление документа завершается и после его заключения Подрядчик должен сразу же приступить к исполнению обязательств.

Ниже предлагаются образцы нескольких подрядных контактов.

Расторжение договора подряда

Общие правила, регламентированные ст. 310 ГК РФ, гласят, что расторгнуть заключенное соглашение нельзя. В то же время, как и в любом правиле, имеются исключения. К таковому исключения можно отнести подрядный договор.

Специальные правила, которые регламентируют порядок подписания, исполнения, приема работ, предусматривают возможность одностороннего разрыва подрядного контракта.

В ст. 717 ГК РФ отображен порядок расторжения подрядного контракта Заказчиком перед исполнителем в любой период до приема завершенных работ. Разрывая дальнейшие взаимоотношения с Подрядчиком, Заказчику понадобиться выплатить ему средства за фактически сделанный объем работ.

Односторонний разрыв договора предусматривает письменное предупреждение контрагента о прекращении сотрудничества. Последствия разрыва соглашения регулируются общими нормативами договорного права. В ст. 450.

1 ГК РФ установлено, что договор является прекращенным с даты вручения контрагенту соответствующего сообщения, которое можно зафиксировать при получении уведомления от почты о вручении письма контрагенту.

После разрыва договора подряда, участники сделки осуществляют взаиморасчет (доплату или возвращение переплаты).

Иногда, в таких обстоятельствах возникают разногласия по вопросу оценки выполненных работ: объем работ оценивается участниками сделки. При возникновении спорных вопросов, стороны обращаются в судебные структуры.

Законодательством также предусмотрен вариант разрыва взаимоотношений по соглашению сторон, который предполагает согласие сторон о прекращении продолжения действия соглашения. Это значит, что контрагенты в результате переговоров нашли компромисс, устраивающий обе стороны. Судебные разбирательства при таком варианте разрыва отношений, практически, на бывают.

Разрыв подрядного контракта оформляется добавочным соглашением, с отображением срока разрыва контракта, перечислением взаимных прав и обязательств, фиксированием объема сделанных работ и их стоимости. Непременным пунктом нужно включить, что участники сделки, в плане расчетов, претензий друг к другу не имеют.

Источник: https://dogovor.net/dogovor-podryada-s-fizicheskim-litsom/

Подготовка и составление договора подряда на установку забора

Договор подряда на строительство забора

Двусторонний договор

Поможем составить договор подряда на установку забора между двумя сторонами. Несмотря на традиционность этого вида договора и его широкое использование, необходимо обращать внимание на все «подводные камни». Мы обезопасим вас от «мелкого шрифта», двусмысленных формулировок и мошенничества.

Трехсторонний договор

Займемся подготовкой договора подряда на установку забора с участием трех сторон. Данный вид договора более сложен для составления, так как все участвующие стороны должны достигнуть соглашения, что в некоторых ситуациях крайне сложно и приводит к конфликтам. Мы поможем составить договор, учитывающий интересы и требования каждого.

Простой

Поможем с составлением договора подряда на установку забора в простой письменной форме. Заключается без участия нотариуса, подходит для мелких сделок или сделок с надежными и проверенными партнерами. После государственной регистрации имеет ту же силу, что и нотариальный.

Нотариальный

Оформим договор подряда на установку забора с участием нотариуса. Этот вид договора необходим при крупных сделках или при сомнениях в добросовестности партнера. Нотариус проверяет «чистоту» сделки, фиксирует добровольность соглашения, адекватность сторон, понимание сторонами своих прав и обязанностей. Составляется на специальном бланке и заверяется печатью нотариуса.

Пройдите тест и узнайте стоимость услуг по составлению договора

Поможем составить договор

подряда на установку забора

Долгосрочный

Краткосрочный

Разовый

Подберем наиболее подходящий вариант договора подряда на установку забора по сроку действия, исходя из Вашей ситуации, типа сделки, характера работ и сферы деятельности.
Подробно проконсультируем, почему именно этот вид договора будет наиболее выгодным.

Подготовим проект договора подряда на установку забора

Этот тип договора подряда на установку забора содержит универсальные условия сделок и стандартные формулировки, которые нуждаются в согласовании сторонами. При необходимости мы поможем составить дополнительные условия и соглашения после переговоров.

Займемся разработкой договоров подряда на установку забора для определенной сферы деятельности. Мы в курсе всех нюансов и обязательных элементов, характерных для каждой из сфер. В отличие от типового договора стороны могут уточнять и по необходимости корректировать и дополнять части стандартного договора.

Оставьте заявку

Снизим риски до нуля!

Наши опытные юристы не упустят ни одной мелочи, удостоверятся в отсутствии «скользких» моментов и противоречий закону, добросовестности партнеров. Под защитой наших специалистов вы ничем не рискуете — сделки будут абсолютно безопасными. Мы выведем всех мошенников на чистую воду!

Определим соответствие договора действующему законодательству РФ Разъясним все пункты условий договора Определим и изменим неверные или неоднозначные пункты договора

Поможем оформить
все дополнительные документы

Дополнительное соглашение

к договору подряда на установку забора

Поможем составить документ, необходимый для уточнения, дополнения или изменения условий ранее заключенного договора. После подписания соглашения сам договор не будет иметь без него силы, как и соглашение без договора. Необходимо учесть множество нюансов, чтобы допсоглашение не признали позже недействительным.

Приложение

к договору подряда на установку забора

Если необходимо уточнить или более подробно раскрыть содержание условий договора, то мы составим к нему приложение. К примеру, это может быть детальное описание технического задания или видов работ.

Приложение является не менее важным документом, чем сам договор, так как содержит все его подробности.

Поэтому его составление стоит также поручить нашим опытным юристам, а обсуждение этих уточнений начать еще на этапе составления основного договора, чтобы избежать конфликта сторон в будущем.

Спецификация

к договору подряда на установку забора

Некоторые сферы деятельности предусматривают употребление терминов, которые не знакомы всем и каждому. В таком случае для договора необходимо уточнить параметры предмета, товара, продукции. Мы составим «спецификацию» к договору, в которой содержится перечень всех особенностей, характеризующих тот или иной объект, и которым он должен соответствовать.

Получитеконсультацию

специалиста

Составим договор подряда на установку забора на нескольких языках

Привлекаем к работе только самых опытных переводчиков-профессионалов в юридической сфере. Мы несем всю ответственность за точность и грамотность перевода. Это помогает избежать споров по поводу того, какой текст договора в итоге является аутентичным.

Английский

Испанский

Французский

Немецкий

Китайский

Итальянский

Финский

Арабский

Португальский

Турецкий

Почему мы

Наша ответственность застрахована

Профессиональная ответственность застрахована страховой группой на сумму
10 000 000 рублей

Подготовка документов в сжатые сроки

Поможем подготовить все необходимые документы в необходимые сроки

Консультационная поддержка

Оказываем поддержку после составления договора

Отзывы о нашей работе

Специальное предложение

Подарочная карта

Скидка на все услуги группы компаний«Авангард Сервис»

Получите в подарок
бонусную карту и закажите услуги по самой выгодной цене!

Источник: https://rigbi.ru/sostavlenie_dogovorov/podryada_na_ustanovku_zabora/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.